ПРОЕКТ
Контракт №
на поставку генераторной установки
(Идентификационный код закупки № 253911002179391100100100400002711244)
«
»
2025 г.
г. Евпатория
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа –детский сад №17 города Евпатории Республики Крым»,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Демидовой Елены Михайловны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
,
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", на основании пп. «и» п. 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 339 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и порядке их осуществления», распоряжения администрации города Евпатории
Республики Крым от « »
2025 г. №
, заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем.
I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку генераторной установки на (далее Товар) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в
спецификации (приложение 1 к Контракту) и техническом задании (приложение 2 к Контракту),
являющейся неотъемлемой частью Контракта.
II. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет
копеек, в том числе НДС
облагается в соответствии со ст.
(
) рублей
(
) руб.
копеек / НДС не
Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой,
разгрузкой - погрузкой, выполнением работ по монтажу оборудования, ввода в эксплуатацию,
стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС,
другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий
Контракта.
2.5. Источник финансирования Контракта - средства бюджетных учреждений (субсидия за
счет средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, КБК: 00000000000000000244).
2.6. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих
дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара / выполненных
Работ.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в
трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об
этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет
Поставщика, несет Поставщик.
2.9. В случае нарушения Поставщиком условий контракта Заказчик вправе осуществить
оплату по контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный
товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафы, пени).
III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ, зд.40, МБОУ «СОШ – детский сад № 17» (далее место доставки).
Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее «23» декабря 2025 г.
Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара
направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
3.2. Приемка Товара и выполненных Работ осуществляется путем передачи Поставщиком
Товара (работ) и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского
экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного
вида Товара (работ), а также иных документов, подтверждающих качество Товара (работ).
3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных
характеристик поставляемого Товара (работ), сведениям, содержащимся в сопроводительных
документах Поставщика.
3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
3.5. Оформление и обмен документами о приемке Товара (выполнении Работ)
осуществляется сторонами в форме следующих документов:
- на поставку Товара – товарная накладная;
3.6. Результат исполнения обязательств принимается в следующем порядке:
3.6.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней (включая проведение экспертизы) со
дня получения уведомления Поставщика о готовности к сдаче работ, осуществляет приемку
Товара, по результатам которой подписывает товарную накладную или направляет
мотивированный отказ.
3.6.2. В случае если Поставщиком не была представлена надлежащим образом
оформленная документация, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не
удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не
соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в срок не более 3 (три)
рабочих дня направляет Поставщику письменный мотивированный отказ в приемке указанных
работ с требованием об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков).
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в
мотивированном отказе.
3.7. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми
недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока
использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации Товара.
3.8. Заказчик вправе после приемки товара, провести исследования товара на
соответствие требованиям контракта. В случае получения Заказчиком по результатам таких
исследований заключения о несоответствии товара требованиям контракта, технических
регламентов, и/или нормативно-правовых актов, регулирующих качество, безопасность
соответствующего товара, Заказчик вправе требовать возврата стоимости всей партии
поставленного недоброкачественного товара или замены товара на товар надлежащего качества
и возмещения стоимости проведения таких исследований. Поставщик обязан в срок, указанный
в претензии Заказчика, исполнить соответствующее требование Заказчика.
3.9. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения
(затрудняющие ее использование по прямому назначению) или товар в таре, поврежденной во
время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ Заказчиком не принимается и считается
не поставленным.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных
Контрактом;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным
стандартам),
сертификации,
лицензирования,
установленным
законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или
осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных
Контрактом;
4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику;
4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом,
надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом VI Контракта;
4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения)
поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью
6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего
качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о
закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в
единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также
телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;
4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI
Контракта;
4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям
Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как
в ходе приемки;
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта,
причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество
Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на
условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующих условиям Контракта;
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством;
4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
V. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям,
установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями,
установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и
законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должны соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими
стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей
транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от
повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом
возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой
неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна
трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на
сумму,
пропорциональную
объему
обязательств,
предусмотренных
Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных
Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10 %
цены Контракта начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам
определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в
размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с
Правилами и составляет 1000,00 руб. (Одна тысяча) рублей.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по
предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8
Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии
с пунктом 6.3 Контракта.
6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
VII. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 1% (одного) от цены
Контракта) в размере
руб.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.
1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются
Поставщику в срок 10 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
7.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения
Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.
7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7
Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств
для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов).
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение
исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный
Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в
пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с
разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов
отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом
предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в
соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в
случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3
статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое
обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления
Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер
такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения
исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется
Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр
контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту,
предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.
7.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения
Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая
Сторона не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает
другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.
8.4. Подтверждением
наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
IX. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения
Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки),
а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней. Переписка Сторон
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса,
иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в
судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.
X. Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
по 31.12.2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон по Контракту.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9
- 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
XI. Прочие положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Контрактом,
Стороны
руководствуются
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую
Сторону.
11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в
письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его
неотъемлемой частью.
11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением
случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
XII. Перечень приложений
12.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
- спецификация;
- технической задание.
XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
МБОУ «СОШ-ДЕТСКИЙ САД №17»
Адрес: 297420, Российская Федерация,
г. Евпатория, ул. Им. 9-го Мая, 144
ИНН 9110021793 КПП 911001001
БИК 013510002
ОКПО 20794982
ОКТМО 35712000001
л/с 20756Z42050, 21756Z42050
Номер казначейского счета
03234643357120007500
ЕКС 40102810645370000035
ОКЦ № 7 ЮГУ Банка России/УФК по
Республике Крым г.Симферополь
тел.: +73656920357, 20369
e-mail: school_evp17@crimeaedu.ru
Директор
МБОУ «СОШ-ДЕТСКИЙ САД №17»
___________________
/Е.М.Демидова/
ПОСТАВЩИК:
Приложение 1
к контракту №
от « »
2025 г.
Спецификация
№
п/п
1
Ед.
изм.
Наименование товара
Генераторная установка
Цена за
ед., руб.
Количество
шт.
Сумма,
руб.
1
ИТОГО
в т.ч. НДС
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Директор МБОУ «СОШ –детский сад № 17 »
__________________/Е.М.Демидова
/
М.П.
/
М.П.
/
Приложение 2
к контракту №
от « »
2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж генераторной установки
1. Требования к генераторной установке
Дизельная генераторная установка уличного крытого исполнения, выполняется в
шумозащитном кожухе с выносной панелью АВР. Применяется в качестве резервного
источника электроэнергии в случае отсутствия напряжения в стационарной ТП
(промышленной) сети питания.
КТРУ: 27.11.30.000-00000003 - Установка электрогенераторная.
ОКПД2: 27.11.32.120 – Установки генераторные прочие.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Наименование
характеристики
Единица
измерения
Значение
Генераторная установка (ОКПД2 27.11.32.120/ КТРУ 27.11.30.000-00000003)
Тип двигателя
Дизельный
Тип тока
Переменный
Номинальный ток
А
Вид запуска
Максимальная мощность
генератора
Объем системы охлаждения
Автоматический
Киловатт
л
Количество фаз генератора
Тип по степени
подвижности
Объем топливного бака
Расход топлива при 75%
мощности
Расход топлива при 100%
мощности
Напряжение
Комплектация
> 100 и ≤ 110
23-25
3
Стационарный
л
л/ч
л/ч
Вольт
200- 240
18,4-20
25,1-27
230/400
ДГУ поставляется в шумозащитном
кожухес выносной панелью АВР
Исполнение
Частота
180
Гц
50
ДГУ поставляется в комплекте с
аккумулятором, с полностью
заправленным моторным маслом и
охлаждающей жидкостью
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не
прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, не должно
находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 1 (один) год со дня
подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ или 1000 отработанных
машино-часов.
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта,
произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
Устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,
осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Если в течение гарантийного срока будут
обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик уведомляет об этом Поставщика в порядке,
предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком уведомления о
выявленных недостатках (дефектах) стороны составляют Акт с указанием недостатков
(дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
В случае уклонения Поставщика от составления Акта выявленных недостатков
(дефектов) в установленный срок, Заказчик вправе составить его без участия Поставщика.
В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в
случае не устранения недостатков (дефектов) в установленный срок Заказчик вправе привлечь
третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет
средств Поставщика.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект
не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Поставщик.
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Директор МБОУ «СОШ –детский сад № 17» ____________________________________
_________________/Е.М.Демидова/
М.П.
/
М.П.
/